Condiciones de Venta

Las presentes Condiciones de Venta se aplican a todas las ventas de materiales de construcción, mobiliario o servicios de instalación proporcionados por Bespoke Nordic (“el Vendedor”) a cualquier cliente (“el Comprador”), salvo que se acuerde lo contrario por escrito.

1. Presupuestos y Pedidos

• Cualquier modificación de un pedido deberá ser aprobada por el Vendedor por escrito.

2. Precios

• Todos los precios presentados no incluyen, gastos de entrega, ni impuestos aplicables (IVA por ejemplo), salvo que se indique expresamente lo contrario.

3. Condiciones de Pago

• La condición de pago estándar es el prepago, salvo acuerdo en contrario.
  
• Los pagos atrasados podrán devengar intereses sobre el saldo pendiente, conforme al tipo de interés vigente en el mercado.
  
• El Vendedor se reserva el derecho de suspender todas las entregas o instalaciones en caso de cuentas vencidas.

4. Entrega

• Las fechas de entrega son estimadas.
  
• El Comprador deberá garantizar condiciones de entrega seguras y accesibles.
  
• Cualquier coste adicional de entrega derivado de la inaccesibilidad del lugar, retrasos en la descarga o instrucciones incorrectas podrá ser cargado al Comprador.

5. Riesgo y Titularidad

• El riesgo de los bienes se transmite al Comprador en el momento de la entrega en el lugar especificado o en el punto de recogida.
  
• La titularidad de los bienes permanecerá en poder del Vendedor hasta que el pago haya sido recibido en su totalidad.
  
• El Vendedor se reserva el derecho de recuperar los bienes en caso de impago total.

6. Devoluciones y Cancelaciones

• La devolución de bienes solo será posible con la aprobación previa y por escrito del Vendedor.
  
• Los productos personalizados o fabricados bajo pedido no son, por regla general, susceptibles de devolución.
  
• La devolución de material excedente solo será posible con la aprobación previa y por escrito. Salvo que se indique lo contrario, el material devuelto se valorará al 50 % del precio de venta original para el cliente y se aplicará como descuento en la siguiente compra.
  
• En los casos en que se acepte la devolución, los productos deberán estar sin usar y en condiciones perfectas.

7. Garantía y Responsabilidad

• El Vendedor garantiza que los materiales suministrados cumplen con las especificaciones acordadas y están libres de defectos materiales en el momento de la entrega.
  
• El Vendedor no será responsable del manejo o uso indebido de los materiales por parte del cliente.
  
• La garantía de los productos será siempre conforme a las condiciones de garantía del fabricante, salvo acuerdo escrito en contrario.

8. Fuerza Mayor

• El Vendedor o el Comprador no serán responsables por retrasos o incumplimientos derivados de causas fuera de su control, incluyendo desastres naturales, conflictos laborales, interrupciones del transporte, entre otros.

9. Cumplimiento Normativo

• El Comprador es responsable de asegurar que los bienes sean adecuados para el uso previsto y de cumplir con todas las leyes y normativas aplicables.

10. Ley Aplicable

• Las presentes Condiciones se regirán por la legislación española.
  
• Cualquier controversia estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los juzgados y tribunales de la provincia de Málaga, España.

Terms of Sale
These Terms of Sale apply to all sales of construction materials, furniture or installation services provided by Bespoke Nordic ("Seller") to any customer ("Buyer"), unless otherwise agreed in writing. 

1. Quotations & Orders 

• Any changes to an order must be approved by the Seller in writing. 

2. Prices 

• All prices are exclusive of VAT, delivery charges, and any applicable taxes unless stated otherwise.
  

3. Payment Terms

• Standard payment term is prepayment unless agreed otherwise.
  
• Late payments may incur interest on the outstanding balance. Interest depending on current market rate.
  
• The Seller reserves the right to suspend all deliveries or installations for overdue accounts.
  

4. Delivery 

• Delivery dates are estimates.
• The Buyer must ensure safe and accessible delivery conditions. 
• Any additional delivery costs due to site inaccessibility, delays in unloading, or incorrect instructions may be charged to the Buyer.
  

5. Risk & Title

• Risk in the goods passes to the Buyer upon delivery to the specified site or collection point. 
• Title to the goods remains with the Seller until full payment is received. 
• The Seller reserves the right to repossess goods if payment is not made in full. 

6. Returns & Cancellations

• Return of goods is possible only in case of written prior approval. 
• Custom or made-to-order items are generally non-returnable.
• Return of excess material only possible in case of written prior approval. If not stated otherwise the returned material is valued at 50% of the original selling price for the client and will be given as discount on the next purchase.
• In cases where return is accepted the products must be in unused & clean condition

7. Warranty & Liability

• The Seller warrants that materials supplied conform to the agreed specifications and are free from material defects at the time of delivery. 

• The Seller is not liable for improper handling or use of materials by client
• Warranty of goods is always according to producer warranty terms, if not agreed otherwise in written.

8. Force Majeure 

• The Seller or the buyer shall not be liable for delays or failure to deliver due to causes beyond its control, including natural disasters, labor disputes, transport disruptions, etc.

9. Compliance 

• The Buyer is responsible for ensuring that goods are suitable for their intended use and for complying with all applicable laws and regulations. 

10. Governing Law 

• These Terms are governed by the laws of Spain. 
• Any disputes shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Malaga province, Spain. 
• In case of dissimilarities between language versions of the terms of sale, the Spanish version is the applicable.